Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 5232 - 09/10/2008

[Sumario || Índice del sumario || Diarios Oficiales disponibles || Inicio ]

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ANUNCIO de concurso público para la licitación de un contrato de obras (exp. G648 N08/053). (Corrección de erratas en el DOGC núm. 5249, pág. 81020, de 3.11.2008). (Pág. 73057)

ANUNCIO

de concurso público para la licitación de un contrato de obras (exp. G648 N08/053). (Corrección de erratas en el DOGC núm. 5249, pág. 81020, de 3.11.2008).

NOTA. En este texto se han introducido las correcciones de errata publicadas en el DOGC.

 

.1 Entidad adjudicadora

a) Organismo: Departamento de Cultura y Medios de Comunicación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Subvenciones.

c) Número de expediente: G648 N08/053.

.2 Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: obras de renovación de la climatización y ampliación de la baja tensión del Archivo Histórico de Tarragona.

b) Lugar de ejecución: Tarragona.

c) Plazo de ejecución: 7 meses.

.3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

.4 Presupuesto base de licitación: 367.402,88 euros, IVA incluido.

.5 Garantía provisional: dispensada, de acuerdo con lo que establece el artículo 35.1 del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas.

.6 Obtención de la documentación e información: Servicio de Obras y Gestión Patrimonial, c/ del Portal de Santa Madrona, número 12, 2a planta, (Torre Colon), 08001 Barcelona; tel. 93.316.27.63 y fax 93.316.28.68.

.7 Requisitos específicos del contratista

a) Medios de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica, de acuerdo con el anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Clasificación empresarial: grupo J, subgrupo 2, categoría d.

.8 Presentación de ofertas

a) Fecha límite de presentación: las 12 horas del día 17 de noviembre de 2008.

b) Documentación que hay que presentar: la que se especifica en la cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contratación y Subvenciones (rambla Santa Mónica, 8, 3ª planta, 08002 Barcelona).

Las proposiciones también se podrán enviar por correo dentro del plazo de admisión. En este caso, será necesario justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos acreditando que se ha efectuado antes de la hora fijada como límite en la presentación de ofertas y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: en este procedimiento de adjudicación no se admiten variantes o alternativas de los licitadores respecto a las condiciones o términos de ejecución del objeto del contrato.

.9 Apertura de las ofertas: el día 24 de noviembre de 2008, a las 12 horas, en la Secretaría General del Departamento (rambla Santa Mónica, 8, 08002 Barcelona).

.10 Gastos del anuncio: irán a cargo del adjudicatario.

.11 Página Web donde figura la información relativa a esta licitación:

http://www.contractaciopublica.gencat.cat/

Barcelona, 1 de octubre de 2008

Lluís Noguera i Jordana

Secretario general

(08.275.025)